求房屋买卖合同范本？

　　房屋买卖协议范例

　　出售方：×××(身份证号码)，×××人(以下简称甲方)。

　　联系电话:

　　购买方：×××、××××(以下简称乙方)。

　　经甲乙双方协商，一致达成以下协议:

　　1、甲方愿将位于×××××××私有门面一间，面积×××平方米(以房产证上面积为准)所有权出售给乙方。价格为人民币×××元(小写×××元)整。

　　2、付款方式：双方正式签定《房屋买卖协议》时，乙方向甲方一次性付清全部购房款人民币×××元整，同时，甲方将该房屋的房产证、土地证等一切房产手续。此后，该房屋产权归乙方所有。

　　3、在乙方办理该房屋产权等过户手续中，甲方必须予以协助，提供有关证明(包括签字等)。房屋过户中产生的一切费税由乙方负责。

　　4、本合同一式两份，经甲乙双方签字生效，各执一份，均具有法律效力。双方应共同遵守，不得违约，违约责任定为×万元。

　　签字：

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

这个你参考下，意思差不多。

立合同人以下简称
卖 方: 甲方---
买 方: 乙方---
经充分协商，甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下：
一、甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有，并已收取乙方购房定金人民币（大写） 。
1、房屋状况（请按《房屋所有权证》填写）
房屋座落：XX幢XX号XX室XX号,建筑结构/总层数/建筑面积（平方)用途
2、该房屋的所有权证号为：XXXXXX国有土地使用权证号为：XXXXXXX 。
3、该房屋的土地使用权取得方式“√”：出让（ ）、划拨（ ）本合同一经签订，该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。
二、甲乙双方商定成交价格为人民币（ ￥ ）元， 大写：X佰X拾X万X仟X佰X拾X元整，乙方在XXXX年X月X日前分 X次付清，付款方式：XX。
乙方支付房款具体约定为：
1、于X前，支付甲方房款 ；
2、于X前，支付甲方房款 ；
三、甲方于X年X月X日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时，应将该房屋腾空，清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用，并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。
四、甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方，并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉，并无任何异议。
五、甲方将户口于X年X月X日前从该房屋迁出。
六、甲方保证上述房地产权属清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
七、乙方中途违约，乙方无权要求甲方返还定金。甲方中途违约，甲方应在违约之日起X日内双倍返还定金给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款，或甲方不能按期向乙方交付房产，每逾期一日，由违约一方向对方给付房地产价款千分之X的违约金。
八、上述房地产办理过户手续所需缴纳的契税由X方承担，营业税由X方承担，印花税由X方承担，个人所得税由X方承担，向房产交易部门交纳的手续费由X方承担。其它税费约定情况：XXXXXXX。
九、本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
十、本合同经双方签章即生效，须共同遵守。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。
十一、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，市房地产交易管理部门一份。
十二、甲乙双方约定随之转让的附属装修设施为XXXXXXXXX。
十三、其它约定事项：XXXXXXXX。　　
甲方（签章）： 乙方（签章）：
共有权人：XXXX   地址：XXXX地址：XXXX
联系电话：XXXXX联系电话：XXXX
X年X月X日

1、尽量把开发商售楼广告和宣传资料所明示的事项写到合同上。相关法律：《建设部 商品房销售管理办法》第三章 第十五条：房地产开发企业、房地产中介服务机构发布的商品房销售广告和宣传资料所明示的事项，当事人应当在商品房买卖合同中约定。
2、注意隐含的推定：未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。因此建议对无用条款均应于删除。
3、手写优先原则：如果出现印刷文字与手写文字不一致，以手写文字为准。
4、地址、联系电话应准确，如有变更，应及时通知，过去有许多纠纷由此而来。
5、平台计价问题：平台不能出售，更不能单独计价；对于独立的平台或露台，如果由于其专用性，增加了使用功能，提高了使用价值，应进行合情合理地协调后，提高其房屋单价。
6、面积：根据《建设部 商品房销售管理办法》第21条，应注意约定建筑面积不变而套内建筑面积发生误差以及套内建筑面积与套内建筑面积均发生误差时的处理方法。《建设部 商品房销售管理办法》第二十条规定面积误差绝对值超出3%时，买受人有权退房。根据厦门的实际情况，可补充以下条款：面积误差绝对值不超过1％的，购房款保持不变。
7、竣工认定：以取得《建设工程竣工验收备案证明书》为准。
8、交付期限：约定出现延期的条件（事实）时出具证明的有效职能部门，如气象局、供电局、自来水公司等，并约定通知买受人顺延的时限和方式。
9、交接：应书面通知买受人办理交接手续。须验收合格才能交付。
10、最重要的一点，产权登记的约定：现在二手房必须办理产权证后才能转让，如果大家不想跟开发商长期抗战的话，就约定：一年内无法登记确认产权的，坚决退房！并可以要求开发商赔偿损失。这条款是《福建省房屋消费者权益保护条例》第11条明文规定的，大家千万要注意。如果开发商不敢或拒绝将这约定写入合同的话，这房子还是不买为好。
11、公摊部分：公摊部分、屋面使用权和外墙使用权归全体业主所有，只是委托物业管理公司统一管理。
12、仲裁机构：厦门仲裁委员会，名称注意无“市”字。