室内装修施工合同范本(二)
发包方(甲方)
室内装饰装修施工合同
合同编号:
委托方(甲方): 证件号码: 联系方式:
地址:
承接方(乙方): 证件号码: 联系方式:
地址:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合室内装修工程施工的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方室内装修工程的有关事宜,达成如下协议:
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3施工内容:装修预算书中的全部工程项目和内容;
1.4委托方式:( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;
1.5开工日期: 年 月 日
1.6竣工日期: 年 月 日
第二条:工程合同价款
2.1工程合同预算价格为。
2.2工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。
第三条:施工图纸
3.1甲方按照装修设计合同中提交的设计图纸,提交施工图纸给乙方。
第四条:甲方责任及义务
4.1提供确认图纸和原始水电线路图纸;
4.2腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物; 4.3办理物业管理相关手续,通水通电;
4.4协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护; 4.5垃圾处理并承担相关费用。 4.6提供装修地点钥匙;
4.7知会邻里在施工期间产生的灰尘,可能对其生活和工作环境造成影响,协调关系获得理解并承担可能发生的相关费用;
4.8指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,参与工程质量、进度监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
第五条:乙方责任及义务
5.1按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 5.2提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表; 5.3提供施工人员名单及上岗证复印件;
5.4指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。
5.5严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。 5.6遵守政府和有关部门对施工现场监督管理的规定。
5.7施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 5.8工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5.9办理双方约定的须乙方承担的工程开工前审批手续及费用。
5.10配合非乙方承建范围的项目,如:煤气改造、有线宽频网络、白蚁防治等施工。
第六条:施工约定及变更
6.1甲乙双方应严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定和环境保护规定。 6.2如因工艺原因需改动设计方案,需经甲方代表签字同意,方可施工。
6.3如甲方需要更改设计方案,必须向乙方代表提出要求,双方代表协商工程量签字确认。 6.4工程中间项目验收需双方代表及工程监理联合验收,并签字确认。 6.5验收的项目需提前一天通知甲方代表。
6.6甲方提供材料时,如材料清单和材料进场时间表有变动,需提前两天通知甲方代表。 6.7项目结束时乙方需向甲方提交工程决算书。
6.8乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品。 6.9工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第七条:工期约定及延误
7.2因乙方预算漏报所产生的增加项目,导致工期延误由乙方负责,工期不变。
7.3因甲方提出未在设计范围内增加的工程项目,双方协商推迟竣工日期。
7.4如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。
7.5如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。
7.6由于工程质量原因返工,甲方责任期顺延,乙方责任工期不变。 7.7其它原因延误工期按违约处理。
第八条:工程支付款
8.1经双方协商,以如下第 8.2支付方式:
8.2.1甲方按预算金额分三期支付工程款
第一期 60% 合同签字时支付乙方备料 第二期 35% 在做油漆工程之前支付 第三期 5% 竣工验收后三日内支付
8.2.2甲方按预算金额,按照工程验收单项(按照第9.1条约定的验收条款),分阶段支付工程款:( ) ; ( ) ; ( ) ; 8.3设计范围内漏项增加价款在尾款中支付。
8.4设计范围以外增加项目价款在签字确认后当日一次性支付。
8.5工程施工中甲方不得随意减少合同预算内施工项目,确实需减少时要征得乙方同意,并支付违约金。
8.6工程预算含装修税金,乙方负责缴纳。
第九条:保修条款
9.1保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款。 9.2保修范围为乙方施工的工程项目。
9.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。
9.4由于甲方提供的材料质量问题,人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不予保修。
9.5在保修期内,乙方工程质量原因造成的其它财产损失,由乙方按当时市场价格全额赔偿。
9.6隐蔽工程保修期限为2年,其他项目保修期为1年,保修期内免收材料与人工费。
9.7保修期过后提供终生维护服务(具体细则见保修单准则)。
第十条:违约责任
10.1因乙方原因延迟工期,每日按工程预算价款0.5%或付对方;
10.2因甲方原因延迟工期,每日按工程预算价款0.5%或付对方;
10.3因工期延误造成的监理费和其他费用的增加由误期责任方支付;
10.4因工程质量原因返工属违约,根据违约责任按返工材料和人工费用金额的10%支付对方违约金;
10.5双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处;
10.6合同履行期间,任何一方提出解除合同,应向对方按合同预算总价款的10%支付违约金。
10.7其他形式的违约按工程总价款的10%作为违约金支付给对方。
第十一条:合同争议及解决
11.1本合同在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第方式解决:
(一)提交 (二)依法向人民法院起诉。
第十二条:合同变更、终止与失效
12.1任何一方需变更合同的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签订补充协议。
12.2任何一方提出终止合同,应以书面方式提出,在双方协商同意后进行工程清算,订立终止合同协议书后,可视为本合同解除,提出合同终止一方应以违约责任进行赔偿。
13.3如遇不可抗力因素,合同自动失效。
13.4保修期过后,合同自动失效。
第十三条:合同生效
13.1本合同经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止。
13.2补充协议与本合同具有同等的法律效力。
13.3本合同与附件《工程预算》和三《设计图纸及说明》同时使用。
13.4本合同一式份,甲乙双方各执份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
单位地址: 单位地址:
电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
室内装修施工合同范本(三)
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况和造价
1、 工程名称:2、 工程地点:3、 住房结构:房厅
224、 建筑面积:,施工面积: m。
5、 装饰施工内容:见附件一《装饰施工内容表》
6、 承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、 总价款:¥元,人名币(大写):元。 其中:设计费: 元,管理费: 元。
材料费: 元,人工费: 元。
税 金: 元,其他费用: 元。
工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算,增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。
8、 工期:
自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期为 天。
二、甲方工作
1、开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清楚影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家居,陈设等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家居、陈设的损失由乙方承担。
2、向乙方提供施工所需的水、电等设施。
3、协助乙方办理施工申请,审批等手续,并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。
4、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
5、甲方指派人员参与或监督工程施工的,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。
6、及时履行乙方的其他协助义务。
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照双方签订的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。
4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四、工程价款及结算
1、工程款付款方式:
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款时间表
双方同意以《报价单》为本工程单价及数量的基础约定,结算时以实际工程量为准。双方款项往来均应出具收据。
五、关于双方责任的约定
1、甲方责任:
因甲方原因影响工期,工期相应顺延,并承担C、D、E、F条款原因造成乙方的的损失;A、不能按期、按时供时供水电;B、不能保证每天由10小时工作时间(含加班时间);C、不能按期提供自购的材料、设备;D、提供的材料设备不符合质量或规格造成反工;E、不能按期付工程款F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的浪费;G、逾期验收;H、因甲方原因终止合同,而施工工程质量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费;I、非乙方造成的其他不可预见的原因。
2、乙方责任:
A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担;B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装的质量问题,乙方免费维修;C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员伤害,责任由乙方负责;D、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用由乙方负责。
六、工程质量及验收
1、乙方必须严格按甲方签订的图纸施工安装。
2、在施工过程中,甲方提出变更设计,增减项目,应及时通知乙方。
3、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
4、工程竣工后,乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知liuxue86.com后两天内验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期;甲方应承认第一通知时间爱你为竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾数后,甲、乙双方签署《工程保修单》。乙方同时提供竣工图,凭保修单实行保修,保修期从竣工验收合格之日算起。
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款的 %加付滞纳金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付
3、工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收。
4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九、双方签订的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同据、具同等效力。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
附件:
一、装饰工程报价单
二、设计施工图纸
三、补充协议(甲方代表签字和乙方加盖公章方可生效)
除合同条款及以上补充内容外,其它任何口头承诺均不作为施工、结算的依据。
甲方: 乙方:
年 月 日